+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Претензия по выполнению проектной документации

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Претензия по выполнению проектной документации

Приложения к договору подряда на выполнение проектных работ. Предварительный договор на проектные и изыскательские работы. Договор передачи жилого помещения, находящегося в частной собственности гражданина, в качестве взноса в зачет стоимости нового жилого помещения. Договор долевого строительства коммерческой недвижимости. Договор на проведение санитарно-химических исследований качества воды. Договор об оказании услуг по проведению мониторинга в строительстве.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договоры строительного подряда содержат жёсткие требования о предоставлении подрядчиком исполнительной документации ИД , что обусловлено её необходимостью как на этапах строительства и сдачи-приёмки объекта, так и в ходе эксплуатации. Но, несмотря на вышесказанное, судебная практика становится на сторону подрядчика и обязывает заказчика произвести оплату выполненных работ, несмотря на отступление исполнителя работ от условий договора.

Защита документов

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от В удовлетворении остальной части иска отказано. Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, истец обратился в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

Проверив законность обжалуемого судебного акта, исходя из требований статьи АПК РФ и доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Жукова, 94 в Дзержинском районе г. Согласно пункту 1. Сроки выполнения работ оговорены сторонами в разделе 3 договора: начало работ - с момента выдачи исходных данных и перечисления авансового платежа согласно подпунктам 1.

Окончание работ - по истечении 6 месяцев с их начала. В соответствии с пунктом 4. Цена работ определяется в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене приложение N 1 к договору. Оплата работ производится заказчиком поэтапно. Авансовый платеж перечисляется не позднее Заказчик перечисляет сумму аванса в течение 5-ти дней со дня подписания договора.

В дальнейшем авансирование производится в течение 5-ти дней после выполнения работ по этапам Календарного плана работ пункты 4. Согласно пункту 4. В цену договора не включены платежи государственных структур, государственных организаций, выдающих исходные данные и оплачиваются Заказчиком по предоставленным отдельным счетам пункт 4. В Календарном плане работ стороны согласовали следующие сроки выполнения работ и стоимости авансовых платежей:. Истец, полагая, что отсутствуют основания для удержания перечисленного аванса, обратился в суд первой инстанции с настоящим иском.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новый судебный акт, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от В соответствии с пунктом 1 статьи ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными пункт 4 статьи ГК РФ.

В период с Письмом от N 50 ответчик направил истцу разработанные планы архитектурных решений и визуализаций и указал перечень выполненных работ: вариант схем планировки участка, вариант планировки, вариант визуализации, копию градостроительного плана, топосъемку М, расчеты нагрузок для подключения к инженерным сетям, технические условия и письма коммунальных служб: водоснабжение и канализация, электроснабжение, наружное освещение, радиотрансляция, ливневая канализация, отопление и вентиляция, газоснабжение П очередь проектирования , выполнение и сопровождение градостроительного плана в органах архитектуры и администрации города при его согласовании, получение постановления об утверждении градостроительного плана, проработка вариантов архитектурно-планировочных решений, проработка вариантов эскизов фасадов.

Из представленного в материалы дела акта N 6. Жукова, 94 в Дзержинском районе Волгограда - 1 этап 1. Стоимость работ, принятых по акту за 1 этап 1. Заказчик N 60 ответчик сообщил истцу, что документы, направленные письмом от При этом указал, что выполнение проектной и рабочей документации не представляется возможным до утверждения Заказчиком проектного задания.

Отказ от исполнения договора мотивирован тем, что подрядчиком нарушены календарные сроки выполнения работ, не устранены замечания и недостатки. Получив указанное уведомление, ответчик в письме от N 61 указал на недействительность отказа от исполнения договора, поскольку Заказчиком не утверждено проектное задание.

Согласно пункту 5 статьи ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть проведена экспертиза. Из заключения эксперта от Эксперты затруднились определить объем и стоимость фактически выполненных работ по этапу 1.

Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от Согласно экспертному заключению от Волгограда" независимо от того, что проектные работы будут выполняться другой организацией, составляет 1 руб. В соответствии с нормами гражданского законодательства обязательственные правоотношения между коммерческими организациями основываются на принципах возмездности и эквивалентности обмениваемых материальных объектов и недопустимости неосновательного обогащения.

Поэтому обязанность оплаты полученных юридическим лицом результатов работ зависит от самого факта их принятия этим лицом. Поскольку принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ и желании ими воспользоваться, возврат выполненных работ и использованных при их исполнении материалов невозможен, материалами дела подтверждено выполнение работ на общую сумму 1 ,50 руб.

Между тем, поскольку доказательств предоставления встречного исполнения на сумму руб. Разрешая требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый просроченный день с Суд кассационной инстанции считает указанные выводы суда апелляционной инстанции не противоречащими фактическим обстоятельствам дела и примененным нормам права.

Назначение судом апелляционной инстанции дополнительной экспертизы по делу направлено на определение стоимости фактически выполненных обществом работ и не свидетельствует о нарушении судом норм процессуального права, поскольку в заключении экспертизы от Иные доводы ответчика, изложенные в кассационной жалобе, не свидетельствуют о неправильном применении судом апелляционной инстанциями норм права, связаны с иной оценкой доказательств по делу и направлены на переоценку выводов суда, что не отнесено процессуальным законодательством к полномочиям суда кассационной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи АПК РФ, судом кассационной инстанции не выявлено. При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта по приведенным в кассационной жалобе доводам не имеется. В связи с принятием настоящего постановления с общества с ограниченной ответственностью "Арвен", г.

Волгоград ОГРН , ИНН подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере руб. На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи , статьями , , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Арвен", г. Волгоград ОГРН , ИНН , в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение кассационной жалобы в размере рублей.

Мой профиль Избранное Клерк. Бизнес Личный блог. Пользовательское соглашение Правила использования материалов. Полный текст постановления изготовлен 11 марта года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе: председательствующего судьи Вильданов Р.

Неисполненное обязательство по исполнительной документации

По общему правилу некачественные работы оплате не подлежат. Данное правило распространяется, в том числе и на проектные и изыскательские работы. Судья экономического суда поясняет нюансы и приводит пример из судебной практики по данной теме. Согласно ГК Республики Беларусь, результаты работ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ должны соответствовать условиям задания на проектирование, а также требованиям законодательства — многочисленным СТБ и ТКП в сфере проектирования. По общему правилу, работы ненадлежащего качества оплате не подлежат. Указание на это применительно к проектных и изыскательских работ содержится в пункте 42 Правил заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и или ведение авторского надзора за строительством, утв.

У вас отключен JavaScript.

Претензия на договор подряда. Между заказчиком и подрядчиком, был заключен договор подряда. Согласно пункту указанного договора подрядчик принял на себя обязательства по ремонту комнаты в квартире. Заказчик со своей стороны выполнила принятые на себя обязательства в полном объеме. Однако, несмотря на то, что заказчик в полной мере выполнила условия договора, подрядчик своих обязательств надлежащим образом не выполнил.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от

Ответы экспертов. В связи с невыдачей заказчиком исполнителю исходных данных на выполнение проектных работ, исполнителем были нарушены сроки представления заказчику проектной документации в полном объёме.

Ответственность подрядчика в случае некачественного выполнения ним работ как одно из условий договора подряда консультация с приложением документов. Проектные работа по данному объекту будет выполнять подрядная организация. Поскольку с нашей точки зрения в договоре недостаточно точно отражена ответственность подрядчика в случае возможных последствий за некачественное выполнения работ, нашим предприятием подготовлено дополнительное соглашение к данному договору:.

Претензия на договор подряда

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 сентября г. Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 апреля г. Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Согласно ст. Это касается и недостатков, обнаруженных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Управление Федерального казначейства УФК по г. При наличии волеизъявления лица на выполнение подрядной организацией строительных работ и на принятие их результатов по соответствующей стоимости, фактические отношения сторон подлежат регулированию положениями Гражданского кодекса РФ о подряде. Общество с ограниченной ответственностью обратилось к закрытому акционерному обществу с иском о взыскании задолженности за работы, выполненные по договору субподряда и процентов за пользование чужими денежными средствами по мотиву недопустимости одностороннего отказа ответчика от оплаты надлежащим образом выполненных и принятых работ. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано со ссылкой на незаключенность договора субподряда ввиду несогласованности условий о предмете и сроках выполнения работ.

То есть четвёртый ребёнок совместный. Первую жену муж лишил родительских прав, может ли он получить материнской капитал. Подскажите, пожалуйста, возможно ли открыть репетиторский центр (дети от 4 лет), если в соседнем подъезде здания магазин алкогольной продукции.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные.

В Гродно в выходные будет тепло. В субботу в город вернётся дождь, но будет тепло, а с воскресенья ещё и солнце появится. Так случится и в этот .

В подведении итогов следует сказать, что уже сотни тысяч правовых вопросов были удачно решены благодаря эффективности проведения консультации через интернет. Горизонты развития В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего.

ЯМЗ) 7 Октябрь Продам индоуток, на племя, возраст 6 месяцев.

С уважением, адвокат Одесский центр семейного права Вопрос от Светлана Здравствуйте!. Подскажите собираюсь подавать на алименты,но бывший муж в Украине не работает а за границей (официально).

Мое имя, Игорь Георгиевич Скороход. Материалы из раздела Консультации юриста Юристы уфы бесплатная консультация онлайн Консультация юриста бесплатно в нижнем новгороде Получить бесплатную консультацию юриста онлайн региоальная программа Консультация юриста мошенничество Консультации юриста по аренде квартиры в екатеринбурге Консультация юриста бесплатно онлайн москва Комментарии Спасибо. Юристы проведут бесплатные консультации во время профсоюзного правового приема граждан 22 декабря.

Юрист по защите прав потребителя Помощь в возврате товара или устранении продавцом (производителем) выявленных недостатков. Сохраните или поделитесь ссылкой в социальных сетях Задайте вопрос юристам прямо. Ваша заявка принята Конфиденциально Все данные будут переданы по защищенному каналу Оперативно Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист Эксперты Консультации экспертов Елена Торшина Консультаций: 589 Валерия Борисова Консультаций: 510 Александр Востряков Консультаций: 461 Марина Николаева Консультаций: 421 Денис Тимофеев Консультаций: 412 Новые темы Новые темы Как оспорить межевание земельного участка соседа 0 просмотров Что делать, если соседи делают ремонт очень шумно и сверлят каждый день 0 просмотров Переселение из аварийного жилья 0 просмотров Сколько метров от забора можно строить дом по закону 5 просмотров Порядок признания жилья аварийным, непригодным для проживания и подлежащим сносу 9 просмотров Как бороться с курящими соседями 2 просмотров Куда обращаться, если у соседей постоянно плачет или бегает ребенок 14 просмотров Что делать, если от соседей бегут тараканы и клопы 4 просмотров Пишите.

Дизайн разработан - floesdesign.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Составление претензии: как оформить претензию, досудебное урегулирование с адвокатом
Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Любовь

    не пожалела!

  2. scenatcheolay

    По моему мнению Вы не правы. Могу отстоять свою позицию.

  3. Клементина

    Пыталась зайти на ваш сайт через Firefox 3. Мне написали, что данная страница может навредить вашему компьютеру!

  4. Твердислав

    а вот тут реально классные есть